标准房屋转让协议(精选10篇)
甲方:身份证号:
受让方(以下简称乙方)
乙方:身份证号:
甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就甲方将自己合法拥有的一套房屋转让给乙方一事,达成转让协议,以共同遵守。为明确双方的权利和义务,根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国城市房地产管理法》规定,订立合同如下:
第一条房产坐落、位置、构、层次和附属设施
1、本合同所出售房屋坐落在___市___街___巷___号(不足部分可以补充)
2、该房屋为:楼房▁▁室▁▁厅▁▁卫(别墅、写字楼、公寓、住宅、厂房、店面),房屋的建筑面积___平方米(包括卧室、客厅、卫生间、厨房、阳台、及其附属设施)实际使用面积___平方米。
3、房屋质量:装修状况,其他条件为,该房屋(□已/□未)设定抵押。(不足部分可以补充)
4、该房地产产权类型:(有房产证或国土使用证)
5、出售房屋的《房地产权证》证书号码为:国有土地使用权证号为:共有权证号为:该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让,该房屋的相关权益随该房屋一并转让。
6、房屋现有装修及其他配套物品、设备情况详见合同附件。
第二条甲方对产权的承诺
甲方不得隐瞒与转让房产相关的重要事实,必须保证其对转让房产拥有完全的所有权,保证上述房产没有设定担保、没有权属纠纷及债权债务纠纷,保证该房屋不受他人合法追索,若发生买卖前即已存在任何纠纷或权利障碍的,概由甲方负责处理,并承担相应法律责任,由此给乙方造成经济损失的,由甲方负责赔偿;除补充协议另有约定外,有关按揭、抵押、债务、税项、未款项及租金等,甲方均在出售该房屋前办妥。出售后如有上述未清事项,由甲方承担全部责任,由此给乙方造成经济损失的,由甲方负责赔偿,与乙方无关。
第三条转让价格和付款方式
1.转让价格
双方商定该房屋转让价格为(人民币),大写(人民币)
2.付款方式
a.此房价款为甲方净价,甲方不支付交易中的任何费用。
b.甲方收到乙方定金元整,待乙方申请的贷款批准后,即可为乙方准备办理过户手续。甲方需积极配合乙方办理贷款手续。(以收据收条为准)
c.办理过户手续当日乙方交付甲方首付款元整。(以收据收条为准)
d.余款元整,由银行直接划拨给甲方
e.买卖上述房产交易过程中产生的一切费用,均由乙方承担缴纳,甲方不承担任何费用。
甲方在收款时应向乙方出具收据。
第四条房屋交付
双方协商议定甲方应于本合同生效之日起日内,将上述房屋的全部钥匙交付乙方,并在双方在场的情况下由乙方对房屋进行验收。乙方如无任何异议,视为该房屋情况符合本合同约定,甲方完成房屋交付,上述房屋的占有、使用、收益、处分权归乙方行使。同时应移交有关房产的全部资料(见清单)每逾期一日,甲方按房产总价格支付违约金,超过一个月则乙方有权解除合同,并由甲方承担%违约金。
第五条房屋过户
房屋交付乙方后,甲方将在取得房屋产权证后应立即办理转让手续到乙方名下。办理产权证转让手续等相关费用由乙方承担。甲乙双方应积极配合办理过户手续,方负责办理房屋过户,方予以充分协助,因甲乙任何一方不配合所造成的损失,由责任方赔偿守约方。
第六条关于产权的约定
甲方将上列房产转让后,按双方签订的转让合同履行相关的权利和义务,假如所转让房产目前未办理房产证、土地证,今后条件允许办理房产证、土地证,则按照以下几款执行:
1、在办理此房屋产权证,土地证及其手续时,甲方应协助乙方将此房屋产权证,土地证产权办理为乙方名下,所需一切费用,由乙方承担。
2、如因政策原因不能将房产证、土地证直接办理为乙方名下,甲方须协助乙方办理房屋产权证、土地证及其过户手续,过户手续所须一切费用由乙方承担。
3、如在本房屋买卖合同成立后,无论是否办理房屋产权证,土地证及其过户手续,乙方有权将此房屋出租出售,甲方不得干涉。
第七条保证
1、甲方保证自己对该转让房屋拥有处分权,转让该房屋不存在法律上的障碍。甲方保证本协议转让之房产不存在任何形式的转让、抵押、变卖等事宜,不受任何第三人主张任何权利利,如发生上述任何原因所产生的纠纷,一切责任由甲方承担,因房屋产权发生的经济纠纷及费用等亦由甲方承担。
2、房屋移交前,甲方应保持房屋原有构,负责搞好通水、通电、公共设施给乙方使用,保证乙方不存在任何房屋正常使用的瑕疵,房屋移交前所发生的水电费、物业费等相关费用由甲方负责,移交后由乙方负责。
3、甲方在房屋及房产证书交乙方后、房产过户办理前不得实施有碍乙方正常使用房屋的行为,更不得将房屋再卖他人。否则,应向乙方支付购房款5%的违约金,并承担由此给乙方造成的一切损失。
第八条双方责任
1.甲方保证出售房产符合国家房产上市的规定,并保证产权清晰,无抵押、查封和任何纠纷,保证所提供的材料真实有效,不含虚假内容,若有违反上述约定造成的责任由甲方承担。
2.甲方应在_____年_____月_____日将该房产交付乙方(以银行划拨余款日为准)室内现有家电、家具随房屋交接赠送给乙方。
3.甲方清该房屋交接日期前的所有费用,交接后发生的费用由乙方承担。
4.甲方在本合同生效之日起_________日内将户口迁出。
5.乙方贷款数额不足时,应用现金补齐,否则视为违约。
6.若乙方办理房地产转让登记手续,甲方应予协助。
7.房屋公共维修基金随房产转移。
第九条违约责任。
甲方违反本合同约定,未能在约定时间内交付上述房屋的,每逾期一日,甲方应按乙方已付购房款的万分之二承担违约责任;逾期超过三个月时,乙方有权单方解除本合同,甲方应承担全部购房款20%的违约金。
乙方违反本合同约定,未能在约定时间内支付约定的购房款,每逾期一日,甲方按应付购房款的万分之二计算滞纳金,逾期超过三个月时,甲方有权单方解除本合同,乙方应承担全部购房款20%的违约金。
第十条合同变更
1.在合同履行期间,任何一方不得擅自变更,若需变更合同内容,应书面通知对方,征得对方同意后在规定时间内(书面通知发生三日内)签订变更协议,否则造成损失由责任方承担。
2.本合同的补充协议与本合同具有同等法律效力。
第十一条关于房屋其他事项的约定
1.今后若因政府规划建设需要,或因其他政策性调整,对该房屋进行有偿拆迁,则拆迁所得补偿均为乙方所有。若房产未过户乙方,甲方应积极配合乙方办理相关补偿手续;若已过户乙方,办理相关手续与甲方无关。
2、本合同受中国法律管辖并按其解释。
第十二条本合同未尽事宜,由双方另行协商,并签订补充协议,补充协议和本合同具有同等法律效力。
第十三条合同争议的解决
本合同履行过程中,如发生争议,甲乙双方应协商解决,解决不成时,可向有关有管辖权的人民法院起诉。
第十四条本合同自甲、乙双方签字之日起生效。
第十五条本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,具有同等效力。
甲方签字:
(盖章)身份证号码:(房屋共有产权人)身份证号码
地址
电话
乙方签字:
(盖章)身份证号码:
地址
电话
见证人:(盖章)身份证号码:
合同签订日:年月日
合同签订地:
房屋转让协议书标准范本2甲方(转让方):
乙方(受让方):
甲乙双方就甲方所有的位于**房屋及车库转让事宜,经协商达成协议如下:
一、标的物
该宗房屋位于**,共**平方米以及相应的车库。
二、房款及支付
该宗房屋及车库共计作价**元,乙方于**年**月**日前交付转让款**元,余款元于20**年**月**日之前付清。
三、标的的交付
甲方在**年月**日之前交付转让标的。
四、权利义务
1、甲方保证对该房屋拥有全部的所有权。
2、甲方应当按照合同约定的期限交付房屋,每拖延一日需承担房屋总价款1%的违约金。
3、乙方应担依照合同约定交付购房款,每逾期一日承担房屋总价款1%的违约金,逾期超过**日,甲方有权解除合同,并要求乙方承担房屋价款20%的违约金。
4、合同签订后,甲方不得为任何租赁、担保、买卖等损害该房屋所有权的行为。
5、在房屋交付之后,甲方有义务配合乙方办理各项过户手续,过户费用由乙方承担。乙方鉴于税费等考虑,于合同签订后年内,办理房屋过户手续,在接到乙方过户要求后,甲方予以配合。
6、所有权转移后,该房屋上的一切权益全部归乙方享有(包括占有、使用、收益、处分等),如果该处房屋因改造需要拆迁,因拆迁而产生的所有补偿款及权利全部由乙方享有。
7、在房屋交付前所产生的费用(包括但不限于:水费,电费等)由甲方承担,与乙方无关。房屋交付之后所产生的水电等费用由乙方承担,与甲方无关。
五、本协议一式两份,双方各执一份,具有相同的法律效力。
六、本协议自双方签字之日起生效。
甲方: 乙方:
甲方(卖方):身份证号:住址:
乙方(买方):身份证号:住址:
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规,甲乙双方本着自愿平等、公平诚信等原则,就房屋转让相关事项经协商一致,订立本协议,以期共同遵守。
一、转让标的甲方自愿将坐落在地段的房屋,建筑面积平方米,附属房面积平方米,房产证号:,土地证号,连同房屋内的固定装饰一并转让给乙方。
二、转让价款
甲乙双方对上述房屋议定成交价为人民币万元,乙方应在签订转让协议时向甲方支付人民币万元,作为履行本协议的定金,定金不计利息。
三、甲方权利和义务
甲方应在收到乙方定金后日内备齐房屋过户所需的一切资料,并移交给乙方;甲方保证该房屋权属清楚、有合法的土地使用权,且无任何担保;甲方还须协助乙方办理好权属过户手续。
甲方同意于年月日之前将上述房屋腾空,并交付给乙方使用,同时负责结清水电费、有线电视费、电话费等相关费用。
四、乙方权利和义务
乙方对甲方所转让的房屋状况已做充分了解,愿意购买该房屋。乙方负责完成权属过户手续,并承担由此产生的相关费用。
乙方须在甲方交房时一次性付清余下房款万元。待甲方交付房屋、乙方付清房款后,该房屋如遇征用拆迁,对于补偿等事项,由乙方自行决定,甲方无权干涉,由此产生的一切收益归乙方所有。
五、违约责任
如因政策等非甲方原因造成无法办理权属过户手续,甲方应将该房屋房产证、土地使用权证原件交给乙方;乙方在完成办理过户手续之前,不得对该房屋进行抵押担保,否则对此产生的风险由乙方承担,甲方概不负责。
本协议生效后,如一方不能按约定交付房屋或未足额支付相应房款的,每逾期一日,应向对方支付百元违约金。
任何一方无权单方解除本协议。
六、其他
本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
本协议自双方签字之日起生效。
甲方:
乙方:
卖方(甲方):
买方(乙方):
根据国家法律、法规及相关规定,甲乙双方在自愿、平等协商的基础上,就房产转让一事达成协议,订立本协议:
第一条 房产情况
甲方将座落于市的一处房产转让给乙方。该房产属于单位内部集资建房,建筑面积约平方米左右(具体面积以该房产公司最后确认为准)。
第二条 转让情况说明
1、该房产均价为人民币:预计元/平方米(元每平方米)。该集资房房款、甲方公积金、物业费、产权车库、办理房产证及土地证和相关缴纳费用,预计元(元)均由乙方出资,所有发票均由乙方保管(借条)。
2、该房产在工程竣工后,甲方同意乙方对该房产室内进行装修,并同意乙方居住使用或出租。
3、该房产取得产权证后,甲方应第一时间协助乙方将该房屋过户到乙方名下。在过户期间甲方不再向乙方收取任何费用(房屋租赁费等)。
第三条 付款方式
1、甲乙双方在签署本协议前,乙方已于年月日借资给甲方人民币元(元),年月日借
资给甲方人民币元(元),做为乙方借给甲方的购房预付款。另乙方于年月日向甲方支付元(元)为预付的甲方公积金款项。剩余购房款项在单位通知甲方交付时由乙方借资给甲方继续支付,发票等有效票据由乙方保管。
卖方(甲方):买方(乙方):
日期:日期:
2、该房款的支付由乙方借资(垫付)给甲方的购房款相抵,甲方不再向乙方提出任何经济补偿要求。过户期间甲方不再向乙方收取任何费用。过户所产生的相关费用均由乙方承担。
第四条 交房使用事项
1、双方同意交房时间为该房产交工时间。交工时由双方共同进行交接,并签订书面房产交接使用协议,交付乙方使用。
2、在本协议签订之日起,至产权过户手续办理完毕,乙方不得违反国家法律、法规及物业相关规定,不得在该房产从事非法经营活动,不得擅自进行房屋改造,在房屋使用过程中所造成的一切损失由乙方自行承担。导致甲方或第三方产生的损失,均由乙方承担。
第五条 自本协议签订之日起,该房屋所产生的所有费用(包括但不
限于物业费、采暖费、水费、电费、煤气费)及溢价部分均由乙方承担,甲方不予垫付。如因乙方原因不能及时交付各项费用,甲方由此造成的一切损失,均由乙方承担。
第六条 该房产是根据《 单位内部集资房》相关精神售予乙方,乙方也认可该精神,故乙方不得以不明情况为由中途拒绝此项交易。
第七条 甲方须保证该房产于乙方在过户手续办理之前不得产生抵押债务、再次买卖等事宜,否则甲方应赔偿乙方由此产生的损失。
第八条 本协议一式贰份,自双方或代表人签字之日起生效。甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。
卖方(甲方):买方(乙方):
甲方(转让方):身份证号:
乙方(受让方):身份证号:
甲乙双方中间人:
甲方自愿将自己在本单位住房一套(含附属物,按甲方预开发商签订的《购房合同》约定为准)转让给乙方,为明确双方的权利和义务,经双方平等协商,双方就具体转让事宜达成以下协议条款,供双方遵守、执行:
一、所转让房屋的基本情况。
甲方的经济适用房为,该房屋建筑面积约为 ㎡(最终以房产证为准),房屋结构、方位、内部装修、设计及交房时间、办理产权证时间等以甲方与开发商签订的《购房合同》约定为准。
二、转让价款。
1.甲方同意将自己在XX公司分下的家属楼转让为乙方,为证明双方诚意,乙方向甲方支付该购房指标转让费XXXX元整(XXX元)(此款不在购房款内)。此款于20XX年月日支付。
3.该房应缴纳的购房款由乙方全部承担,甲方在接到付款要求时,及时通知乙方。
4.因甲方为名义购房人,乙方为房屋实际所有人,甲方有义务办理好房屋买卖中的所有手续。甲方取得的《购房合同》、交纳房款的收据和发票、交纳税费的票据、产权证及与购房有关文件,应在取得当日将上述原件交付乙方。
三、房产交付。
甲方接到开发商交付通知后,应及时通知乙方一起验房,并按开发商与甲方签订的《购房合同》标准验收,如验收不合格的,甲方应责令开发商整改,直至符合合同约定后才能收房。甲方收房后,应将该房交付乙方,由乙方占有和使用,同时乙方获得该房的所有权并享有一切权益(协议生效后,该房屋获得的一切优惠条件归乙方享有)。甲方应积极协助乙方办理装修及物业管理方面的一切手续。
四、协议生效后此房产权归乙方所有,房产证直接办理到乙方名下。
五、特别约定
1、如果因为特殊原因房产证不能直接办理到乙方名下,甲方应保证在办理产权证时,产权证上只能是甲方名字,不能将其他人列为共有人,并保证能按照本协议约定办理产权过户手续。
2、未经乙方同意,甲方不得将房产证挂失及将房产转让、抵押或因甲方原因被查封等,如有发生,甲方应以此房实际价格的十倍偿还乙方。
3、如在协议约定期限内不能办理房产过户手续的,乙方有权要求甲方将房产抵押给乙方,甲方应予办理。
4、房产交付时有质量问题或不符合原购房合同及本协议约定的,甲方须与开发商协调解决或自行解决。
5、甲方取得房产证后,应乙方要求,甲方同意办理公证委托,委托乙方或乙方指定的第三方办理房产过户手续,公正费用由乙方承担。
6、此协议一式两份,两份具有同等法律效力。
六、违约责任。
1.本协议签订后,如甲方拒绝履行该协议或解除本协议的,甲方应向乙方退回交纳的所有款项(包括已支付甲方的和已支付银行的贷款本息、转让指标费、税费等)和房屋市场价与本协议房屋价款的差价,以及乙方全部装修费用,同时甲方并向乙方支付当时该房实际房价的二倍。
2.如因甲方拒绝交房或拒绝办理产权证过户手续,每逾期一日,按照房屋总价款每日十分之一向乙方支付违约金,超过约定期限达60日仍未履行的,乙方有权解除本协议,甲方应向乙方退回交纳的所有款项和房屋市场价与本协议房屋价款的差价,以及乙方全部装修费用,同时甲方并向乙方支付当时该房实际房价的二倍。
3、如甲方擅自将房屋转让或赠与给其他人,造成乙方不能获得房屋产权,或有第三人主张该房屋产权而形成诉讼的,视为甲方违约,按本条第二款赔偿乙方。
4、本协议签订后,未经乙方同意甲方不得与开发商或银行就本协议涉及的《购房合同》和《借款合同》等做任何条款修改,否则视为甲方违约,如因此而影响乙方权益的,乙方有权终止本协议,甲方按本条第二款赔偿乙方。
5、本协议在签订日期起生效。
甲方(转让方):甲方单位;
乙方(受让方):乙方单位:
甲乙双方中间人:
法律实务中,卖方将未取得房产证的情况下再行签订房屋转让协议效力确定问题,在律师界均有不同观点,各地法院判决亦常有原审判决二审改判之案例。今,我根据以往所做类似房产案例就此类房屋转让协议效力确定问题做一小文。望对律师友人,有纠纷之当事人及各级法院有所参考性价值,如有不足敬请留言指教:
地方部分法院认为,未依法登记领取房地产证书的房产不得转让,签订的房屋转让协议将违反国家强制性法律规定,应为无效合同,因无效合同取得的财产应当返还及买房人主张依据该房屋买卖协议要求履行合同,办理过户手续的请求将不能支持。其根据是《合同法》合同法》 第五十二条 “有下列情形之一的,合同无效:
(一)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益;
(二)恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益;
(三)以合法形式掩盖非法目的;
(四)损害社会公共利益;
(五)违反法律、行政法规的强制性规定。中华人民共和国合同法》第五十八条“合同无效或者被撤销后,因该合同取得的财产,应当予以返还;不能返还或者没有必要返还的,应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失,双方都有过错的,应当各自承担相应的责任。合同法》 “第八十七条 法律、行政法规规定转让权利或者转移义务应当办理批准、登记等手续的,依照其规定。”《城市房地产管理法》城市房地产管理法》可知,首先,该法的立法目的是为了加强对房地产交易管理,防止和杜绝违规建房、权属有争议的房屋交易等,《城市房地产管理法》第二条规定:“在中华人民共和国城市规划区国有土地范围内取得房地产开发用地的土地使用权,从事房地产开发、房地产交易,实施房地产管理,应当遵守本法。”由此可以知道,该法显然是规范房地产开发商和房地产管理的,并非适用一般的私房买卖。《城市房地产管理法》第三十八条第六项“未依法登记领取权属证书的房地产不得转让”规定是管理性而不是效力性禁止规定且权属证书应当理解为产权证书及其他能够证明当事人拥有房屋所有权的证明材料,并不仅限于房产证。其次,本案合同属于效力待定合同。由于被上诉人事后取得了产权证书,应根据《合同法》第五十一条“无处分权的人处分他人财产,经权利人追认或者无处分权的人订立合同后取得处分权的,该合同有效。”的规定认定合同合法有效。我国在1994年就实行了商品房预售制度。所谓的“商品房预售”,实际是出卖尚未建成的房屋,又称为“期房买卖”。只要取得《商品房预售许可证》,即可出卖期房。房屋尚未建成,当然不可能取得《房屋产权证》,由此可知,《中华人民共和国城市房地产管理法》第三十八条第(六)项所述之“权属证书”应当是泛指,即不仅仅指的《房屋产权证》;出卖方在订立合同时虽然没有取得物权,但其认为之后一定能够取得,而对方当事人也相信其之后一定能够取得,双方当事人以合同方式设立这种物权的期待权亦即债权,并不违反法律、法规的禁止性规定,当然不能认为其无效。出卖方在签订出卖合同之后若实际上没有取得物权,使得买受方无法取得所期待的物权,出卖方则构成违约,应当承担违约责任。
第三,根据《物权法》第十五条,“当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同,除法律另有规定或者合同另有约定外,自合同成立时生效;未办理物权登记的,不影响合同效力。”未办理物权登记,只是不发生物权变动,并不影响合同效力。不动产登记是物权登记的要件而不是合同生效的要件,不能以房屋未取得权属证书而认定转让合同无效。所以依据《城市房地产管理法》第三十八条第(六)项关于未依法登记领取权属证书的房屋不得转让的规定认定本案双方当事人签订的房屋买卖协议无效是不妥当的;《城市房地产管理法》第三十七条规定:“房地产转让,是指房地产权利人通过买卖、赠与或者其他合法方式将其房地产转移给他人的行为。”这里所指的“房地产转让”显然指的是房地产的转移
占有即交付行为,因此,该法第三十八条第(六)项规定不准转让的应当是房屋的所有权,即物权。而合同所确立的是债权,其与物权是截然不同的:债权行为是指直接引起债权债务关系成立、变更或消灭的契约行为,而物权行为则是指直接引起物权取得、变更或消灭的交付、过户等行为。即使双方当事人订立的是以转移所有权为目的的买卖合同,但因订立合同行为本身不能直接导致所有权的转移,因此不属于物权行为,动产的交付和不动产的过户登记行为,才是直接引起物权转移的法律事实,才是物权行为。对于房屋买卖而言,存在着相互衔接却又显然不同的两个阶段:第一阶段是债权行为即订立契约阶段,其后果是引起合同的成立即债权债务关系的产生;第二阶段是物权行为即房屋的交付与过户登记阶段,其后果是引起房屋所有权的转移。第一阶段的债权行为即订立契约行为显然只能由《中华人民共和国合同法》予以规范,《城市房地产管理法》只是规范物权行为的,并不能规范债权行为。我们依据仅仅规范物权行为的法律判定债权行为无效,是很不妥当的。
最后,根据《合同法》第四十四条第一款规定:“依法成立的合同,自成立时生效。”该条第二款规定:“法律行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的,依照其规定。”《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释(一)》第九条规定:“依照合同法第四十四条第二款的规定,法律、行政法规规定合同应当办理批准手续,或者办理批准、登记等手续才生效,在一审法庭辩论终结前当事人仍未办理批准手续的,或者仍未办理批准、登记等手续的,人民法院应当认定该合同未生效;法律、行政法规规定合同应当办理登记手续,但未规定登记后生效的,当事人未办理登记手续不影响合同的效力,合同标的物所有权及其他物权不能转移。”由此可知,所谓的法定登记分为“合同生效性登记”和“物权变更性登记”,只有未履行合同生效性登记才会影响合同的效力,未履行物权变更性登记的,只产生物权不能变更的效果,并不影响合同效力。《中华人民共和国城市房地产管理法》第三十六条规定:“房地产转让、抵押,当事人应当依照本法第五章的规定办理权属登记。”显然,房屋买卖的过户登记属于“物权变更性登记”,并非“合同生效性登记”,当然不能影响合同效力。我国法律和行政法规并没有关于“房屋买卖合同自登记或者批准时生效”的强制性规定,也没有将房屋过户登记规定为房屋买卖合同生效性登记。
出让方(甲方):身份证号码:
受让方(乙方):身份证号码:
甲乙双方经充分协商后,达成如下协议。
一、甲方愿意将三灶镇鱼弄一队与原万发公司合作的楼,后由杨玉精承继的楼东边四楼壹套房转让给乙方。建筑面积约110平方米。
1、甲方按房屋的现状转让给乙方,总房价人民币贰拾壹万元整(¥210000.00元)。乙方须一次性付清房款给甲方。
2、甲方负责将水、电过户好给乙方。
二、其它约定:
1、乙方阅读了三灶镇鱼弄一队与万发公司的《合作建房协议书》,清楚了解该房屋现状及建设用地的性质,知道按目前政策该房屋还不能办理房地产权证等存在风险。
2、如以后可以办理房产证,所需一切费用(含应补交的地价款)均由乙方负责。
3、乙方在房屋装修时,应注意楼房的承受安全,间墙不能改变房屋原有结构。
三、本房屋的权利和义务归乙方。
四、本协议自双方签字后生效。
甲方(签名):乙方(签名):
出卖方(甲方):
购买方(乙方):
甲方将在住房出售给乙方。经双方协商,特制订如下协议:
一、房屋价值及支付方式:房屋总价值元,乙方在合同生效之日一次性付给甲方。
二、房屋交接:甲方在年月日搬家交房给乙方,乙方就享有盖房所有权,甲方把房产证有相关房屋证件交给乙方并协助乙方办理房产过户手续,如属甲方证件不齐等原因造成乙方不能过户,有其发生的法律责任由甲方负责。
三、税费,房屋买卖税费由乙方承担,甲方概不负责。
四、本合同一式叁份,双方各执一份,未尽事宜,双方协商解决,双方签字生效。
甲方签字:
乙方签字:
关于父母所留下的此房产,兄弟及母亲商议,作出如下决定:
1.兄弟XXX补给兄长龙明忠人民币大写:叁拾万整¥:300000.00元。则此房及门面归属权归兄弟XXX所有。以后兄长QQQ及妻及其子女等任何人不得干涉此房的权属。
2.此房达成协议后如因政府规划行为需拆迁,所得相关赔偿的一切权利自合同生效日起归龙明兴所有。任何人不得干涉。
3. 本合同一式叁份,甲、乙双方各执一份,母亲留一份,具同等法律效力。
兄长(签名或盖章):_____________________身份证号:___________________________________
兄弟(签名或盖章):_____________________身份证号:________________________________
母亲签名: 证明人签名:
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,甲、乙双方在平等自愿的基础上,为明确双方权利义务,就乙方向甲方购买房屋签订本合同,以便双方共同信守执行。
第一条、房屋的坐落。
1、本合同所指房屋是:位于阿左旗雨露花园小区6#楼2单元301室(如包括一楼车库,即为401室),房屋面积:92.58平米。
2、本合同项下房屋相应的土地使用权随房屋一并出售。 第二条、计价方式与价款。
房屋的交易总价为:人民币 165600 元整 (大写: 壹拾陆万伍仟陆佰元整 ),自本合同签订之日起一次性付清。
第三条、房屋交付及产权登记、税费分担的约定。 1、甲方应于乙方付清全额房款之日起将房屋交付给乙方。因该楼房五年以后国家才办理房产证,所以自乙方全额付款之后,该房屋与甲方无关,所有权归乙方所有。
2、乙方到可以办理该房产证时、所缴纳的税费、产权登记费、交易手续费等一切税费均由乙方承担,与甲方无关。但是甲方必须协助乙方办理相关证件,提供办理房产证等所需证件等。如果办房产证之前,乙方又转卖该房,甲方同样应全力配合办证等相关事宜,所发生的费用与甲方无关。
第四条、债权债务纠纷
自乙方交付甲方房款之日起,之前所发生的一切债务、债权均由甲方自己承担(包括卫生费、水、电等),与乙方无关。之后所发生的一切债务、债权均由乙方自己承担,与甲方无关。
第五条、违约责任
1、合同签订之日起,如乙方未按时支付全款给甲方,应按房价总额的百分之十,给甲方作为违约金。
2、合同签订之日起,甲方不得变更,如有变更甲方支付给乙方房价总额的百分之十,给乙方作为违约金。
第六条、争议的解决方式。
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解 决:如协商不成的,甲乙双方依法向房屋所在地人民法院起诉。
第七条、特别约定
房屋交付后,如发生国家政策性变动,房屋征收或拆迁等对房屋及相应土地的补偿,由乙方所有,与甲方无关。
第八条、免责条件。
因法定不可抗力原因致使本合同不能继续履行而造成的损失,甲、乙双方互不承担损失赔偿责任。
第九条、本合同未尽事宜,甲乙双方可另行约定,其补 充约定经双方签字盖章后,与本合同具有同等法律效力。
第十条、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自甲乙双方签字后生效,具有同等法律效力。
出售人 (甲方) : 买房人(乙方):
甲方(卖方):身份证编号:乙方(买房):身份证编号:甲、乙双方就下列房产转让事宜达成如下协议。
一、甲方征得共有人同意,自愿将坐落在区街栋(组)单元层号,建筑面积:平方米的房屋(产权证号)所有权转让给乙方,乙方对甲方转让的房屋做了充分的了解,同意购买上述房屋。
二、双方同意上述房屋售价为每建筑平方米人民币元,价款合计为人民币元。(大写拾万仟佰拾元整)。
三、甲方需确保该房屋无权利限制,凡甲方原因造成损失的,由甲方负赔偿责任。
四、甲方在房屋转让前,应将该房屋的取暖费、水费、电费、煤气费等一切费用结清,并保证房屋设施完好。
五、甲方需协助乙方办理房屋所有权转移时所需相关手续,该房屋所有权转移所需各种费用由乙方承担。
六、甲、乙双方同意,甲方在获得全部房款后,将上述房屋交付给乙方。
七、违约责任:如果一方违约,则违约方向守约方赔偿损失为人民币大写(小写:)
八、此协议一式三份,经甲乙双方签字、盖章(按手印)后生效。甲方(卖方):乙方(买房):
共有人:共有人:
【标准房屋转让协议】推荐阅读:
标准房屋租赁合同协议09-18
公司房屋转让协议11-04
房屋转让协议样本11-06
房屋所有权转让协议10-13
房屋转让协议书格式11-09
无房产证房屋转让协议05-31
房屋建筑设计标准10-04
最标准房屋租赁合同06-11
建设部房屋验收标准09-13
北京市房屋租赁标准合同07-10