建设工程类合同（精选8篇）
甲方（需方）：
乙方（供方）：
合同签订时间： 月日
合同签订地点：
甲方：乙方：
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，经双方自愿协商，签订本合同，双方共同遵守。
第一条 采购设备或材料的名称、品种、规格、数量和质量
1.名称、品种、规格、数量：（内容较多时作为合同附件）
是否需要安装：，安装要求：2.质量，按下列第（）项执行：
（1）按照标准执行（须注明按国家标准或部颁或企业具体标准，如标准代号、编号和标准名称等）。（2）按样品，样品作为合同的附件；
（3）按双方商定要求执行，具体为：（应具体约定产品质量要求）。
乙方应保证设备或材料符合国家相关质量标准，是全新、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求，乙方应保证所提供的设备或材料经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能，在设备或材料质量保证期之内，乙方应对由于设计、工艺和材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。
第二条 包装方式和包装品的处理：
乙方应负责设备或材料的包装并承担包装费用。乙方应采取足以保护设备或材料的包装方式，若由于乙方的包装问题，导致设备或材料受损，甲方有权拒绝接受设备或材料，乙方应对设备或材料的损坏承担责任。如因前述的包装原因造成货损坏导致乙方逾期交货或导致甲方受到其它损失的，乙方应按本合同约定承担责任。
第三条 交货方式：
1.交货时间：。
2.交货地点：甲方项目所在地：或甲方指定的地点：。
3.运输及装卸：由乙方负责设备或材料的运输及装卸，并承担运输和装卸的费用，在运输及装卸过程中，造成设备或材料损坏的，由乙方承担责任。如运输及装卸造成货损还导致乙方逾期交货或导致甲方受到其它损失的，乙方应承担相应违约责任及甲方全部损失的赔偿责任。
4.与甲方相关的单证的转移：乙方应在交付设备或材料时，向甲方交付设备或材料相关的单证，包括但不限于产品质量合格证、检验检测报告、使用说明书。
乙方应在交货前5天，以书面形式发送《发货确认函》给甲方，通知准确的发货日期、到货时间、设备或材料型号规格、数量以及场地的要求，甲方须在收到确认函后2天内给予书面答复，经甲方确认同意后乙方可发货。
第四条 验收：
设备或材料到场后，甲方负责召集工程监理公司、工程安装承包方，会同乙方到现场进行验收，清点设备或材料数量及质量情况，若数量与清单数目不相符，有丢失或损坏，或者设备或材料的包装、品种、型号、规格、质量等不符合合同规定，甲方有权要求乙方收回或补齐设备或材料，乙方实际交货时间以最终补齐设备或材料时间为准。参与交货验收的单位在设备或材料清单上共同签字，并填写交货验收证明（设备或材料进场验收单），此证明为乙方交货的凭证，也是乙方申请付款的必要依据。交货验收证明（设备或材料进场验收单）必须加盖各方公章方为有效，否则不作为甲方支付货款的凭证。
乙方产品在安装及使用过程中如发现质量问题，乙方仍应承担产品质量的责任和义务。
第五条 价格与货款支付：1.单价：元人民币；
暂定总价为：元人民币，大写：。以上价格是甲方根据本合同要求应向乙方支付的设备或材料费用，包括所订设备或材料的制作、供应、包装、出厂检测、税费、因质量问题引起的维修和更换、技术指导、质保期（两年）的维护等费用。上述单价为包死价格，供货期间不因任何因素进行调整，最终总价为供货完成后乙方提交供货证明材料并经甲方审核确认后的价格。
2.付款方式：
甲方向乙方支付上述任何一笔费用前，乙方均应当先向甲方提交经各方盖章确认的交货验收证明以及与付款金额相符的税务发票，否则甲方有权迟延支付相应费用，并且不因此向乙方承担任何逾期付款的违约责任。第六条 提出异议的时间和方法：
1.甲方在验收中如发现设备或材料的品种、型号、规格、颜色和质量等不合规定或约定，应自收到设备或材料后20日内向乙方提出异议。如甲方所购设备或材料为需安装调试方能发现其以上瑕疵的，则甲方应自安装完毕并调试之日起20日内向乙方提出异议。2.乙方在接到甲方异议通知后，应在2日内处理并通知甲方处理情况，否则，甲方有权解除合同，要求退货。
第七条 设备或材料保质期以及售后服务的约定：
乙方对设备或材料提供年的质量保证，质保期内因产品质量问题造成产品损坏的，应由乙方承担责任，负责退货或换货；并承担因为产品质量不合格而给甲方带来的其他损失。
乙方应保证保修的及时性，在收到甲方或甲方委托人的通知后，应及时作出响应，具体时间如下：
乙方须在甲方通知后应立即做出答复，乙方保证其传真和电话处于24小时正常开通状态，甲方将先以电话或传真方式通知。乙方殆于维修，经甲方书信通知后，乙方仍存在殆于维修或不及时维修的情况，此类情况发生三次以上扣除全部质保金并且甲方有权另行
选择维修单位，解除乙方整个项目维修权利，此后发生的维修费用，全部由乙方承担。如遇电话无法解决的问题，须派员在4小时内赶到现场，并于赶到现场之日起12小时内完成由于质量问题所涉及的保修；
第八条 安全责任：
乙方应对设备或材料运输、装卸及安装过程中的安全负责，非因甲方原因造成的任何人身损害或财产损失，乙方应承担相应责任，甲方对此不承担任何形式的责任。
第九条 违约责任：
1.乙方不能交货的，除返还甲方其已付货款外，应向甲方偿付相当于不能交货部分货款100％的违约金。如因乙方不能交货还导致甲方受到损失的，乙方应赔偿甲方的全部损失。
2.乙方所交设备或材料品种、型号、规格、颜色、质量等不符合同约定的，如甲方同意接受，应按质论价；甲方不能接受的，应根据具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。如乙方经修理、调换后仍不能符合合同约定的，甲方有权要求解除合同，如因此还导致甲方受到损失的，乙方应赔偿甲方的全部损失。3.乙方逾期交货的，每逾期1日的应按合同总金额的%向甲方支付违约金，如逾期超过10日，甲方有权要求解除合同，并要求乙方按合同总金额的20%向甲方支付违约金，如违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步向乙方追偿。．
4、乙方承担因为产品质量问题而给甲方、第三方（包括但不限于施工人员及业主）造成的一切损失。
第十条 不可抗力：
因自然现象、火灾、意外事故、地震、罢工或工厂关闭、骚乱、暴动或**、禁运、战争，任何将来的法律、命令、法规或其他政府行为等不可抗力，致使合同无法履行的，合同双方互不承担违约责任。如果不可抗力发生在一方违约后，则违约方不得引用不可抗力条款而免责，对守约方因此而遭受的损失，应承担相应的赔偿责任。
第十一条 争议解决：
凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。
第十二条 其它事项：
1.本合同自双方签字盖章之日起生效，合同有效期内，除非经过对方协商同意，或者本合同另有约定，任何一方不得变更或解除合同。
2．附件是合同的一部分；合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
3．本合同一式份，甲方持份，乙方持份。本合同附件：（可附页）
甲方：乙方：
法定代表人或授权委托人：法定代表人或授权委托人：
地址：地址： 电话：电话：
一、当期完成的结果能够可靠估计的建造合同
《企业会计准则第15号——建造合同》第二十四条规定:当期完成的建造合同,应当按照实际合同总收入扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额,确认为当期合同收入;同时,按照累计实际发生的合同成本扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额,确认为当期合同费用。
[例1]甲公司(建筑企业)与乙公司在2009年3月22日签订了一项总金额为100万元的固定造价合同,建设工期6个月。2009年3月28日乙公司预付工程款60万元。2009年4月1日工程开工,至2009年9月25日完工,共发生合同成本80万元(其中材料成本40万元,人工成本30万元,以银行存款支付其他费用10万元)。甲公司2009年10月1日收到工程尾款。其他因素不予考虑。
甲公司会计处理:
(1)2009年3月28日预收工程款
借:银行存款 60
贷:预收账款 60
(2)建设期间发生合同成本80万元
借:工程施工——合同成本80
贷:原材料 40
应付职工薪酬 30
银行存款 10
(3)工程完工确认合同收入为100万元,合同费用为80万元,合同毛利为20万元。
借:主营业务成本 80
工程施工——合同毛利 20
贷:主营业务收入 100
(4)结算工程款
借:预收账款 100
贷:工程结算 100
(5)将“工程施工”与“工程结算”对冲
借:工程结算 100
贷:工程施工——合同成本80
——合同毛利20
(6)收取工程尾款
借:银行存款 40
贷:预收账款 40
二、跨期完成的结果能够可靠估计的建造合同
《企业会计准则第15号——建造合同》第二十三条规定:在资产负债表日,应当按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额,确认为当期合同收入;同时,按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额,确认为当期合同费用。
[例2]甲公司(建筑企业)与丙公司在2009年3月10日签订了一项总金额为900万元的固定造价合同,建设工期30个月。合同完工进度按照累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定,合同预计总成本为800万元,结算工程款也按完工进度结算并收到存入银行。工程已于2009年4月开工,至2009年12月31日,实际发生工程成本300万元(其中材料成本150万元,人工成本100万元,以银行存款支付其他费用50万元),但由于材料价格上涨等因素,预计工程完工还需合同成本700万元,甲公司向乙公司提出增加合同金额100万元,但乙公司只同意增加50万元。2010年甲公司实际发生成本420万元(其中材料成本200万元,人工成本150万元,以银行存款支付其他费用70万元),由于材料价格回落甲公司预计还需合同成本180万元。2011年6月该项工程完工,又实际发生成本200万元(其中材料成本60万元,人工成本100万元,以银行存款支付40万元),由于工期提前了3个月,工程质量优良,乙公司同意支付奖励款30万元。
甲公司2009年度会计处理如下:(单位:万元)
(1)登记工程成本300万元
借:工程施工——合同成本 300
贷:原材料 150
应付职工薪酬 100
银行存款 50
(2)确定工程完工程度
合同完工进度=累计实际发生的合同成本÷合同预计总成本
=300÷(300+700)=30%
由于材料价格上涨等因素,合同预计总成本已发生变化,由原来预计800万元变更为1000万元。
(3)确认合同收入和合同费用
根据企业会计准则规定,合同收入包括合同规定的初始收入和因合同变更、索赔、奖励等形成的收入两部分,其中因合同变更、索赔、奖励等形成的收入必须客户同意。因此合同预计总收入为950万元(900+50)。
2009年应确认的合同收入:950×30%=285(万元)
2009年应确认的合同费用:1000×30%=300(万元)
2009年应确认的合同毛利:285-300=-15(万元)
借:主营业务成本 300
贷:主营业务收入 285
工程施工——合同毛利 15
(4)预计合同损失。根据企业会计准则的规定,合同预计总成本超过合同总收入的,应当将预计损失确认为当期费用。预计损失=(合同预计总成本-合同预计总收入)×(1-工程完工程度)=(1000-950)×(1-30%)=35(万元)
借:资产减值损失 35
贷:存货跌价准备 35
(5)结算工程款
工程结算:(900+50)×30%=285(万元)
借:银行存款 285
贷:工程结算 285
甲公司2010年度会计处理:
(1)登记工程成本420万元
借:工程施工——合同成本 420
贷:原材料 200
应付职工薪酬 150
银行存款 70
(2)确定工程完工程度:
合同完工进度=累计实际发生的合同成本÷合同预计总成本
=(300+420)÷(300+420+180)=80%
(3)确认合同收入和合同费用
2010年应确认的合同收入:950×80%-285=475(万元)
2010年应确认的合同费用:(300+420+180)×80%-300=420(万元)
2010年应确认的合同毛利:475-420=55(万元)
借:主营业务成本 420
工程施工——合同毛利 55
贷:主营业务收入 475
(4)结算工程款
工程结算:(900+50)×80%-285=475(万元)
借:银行存款 475
贷:工程结算 475
甲公司2011年度会计处理:
(1)登记工程成本200万元
借:工程施工——合同成本 200
贷:原材料 60
应付职工薪酬 100
银行存款 40
(2)确认合同收入和合同费用
2011年应确认的合同收入:(950+30)-285-475=220(万元)
2011年应确认的合同费用:200万元
2009年应确认的合同毛利:220-200=20(万元)
借:主营业务成本 200
工程施工——合同毛利 20
贷:主营业务收入 220
(3)结算工程款
工程结算:(900+50+30)-285-475=220(万元)
借:银行存款 220
贷:工程结算 220
(4)转销预计合同损失。关于预计损失转回时间,准则没有具体说明,但个人认为为防止企业通过预计损失操纵利润,其处理应与固定资产等非流动资产计提的减值准备一样,期间不准转回。工程完工时应将原预计的合同损失转销,冲减“主营业务成本”。
借:存货跌价准备 35
贷:主营业务成本 35
(5)“工程施工”与“工程结算”对冲
借:工程结算 980
贷:工程施工——合同成本 920
——合同毛利 60
参考文献
关键词：合约地位 公平认定 适法不当 检察监督
[基本案情]安徽省砀山县人杨某与Y食品公司有周转箱租赁业务关系。2010年7月，因Y食品公司拖欠杨某租金，杨某将Y食品公司诉讼到县法院。县法院于2010年9月判决Y食品公司返还租赁的周转箱8960只。然而，履行期届满后，Y食品公司仅返还杨某周转箱655只，尚欠8305只。在杨某的请求下，县法院于2011年1月查封了Y食品公司的资金账户。为了保障正常开展业务，当月Y食品公司即向县法院执行局写下保证书，保证未偿还的8305只周转箱于2011年2月22日前偿还，到期如清偿不能结束，则从2011年2月22日开始计算租金。经杨某同意，县法院解除对Y食品公司账户的查封。但是，因周转箱丢失，Y食品公司并没能按照保证书的承诺归还8305只周转箱。2011年11月，在县法院执行局的主持下，杨某与Y食品公司仅就丢失的周转箱达成协议，由Y食品公司将周转箱折款赔偿给杨某。然而，杨某并没有罢休，因Y食品公司承诺在先，遂后便多次找Y食品公司催要丢失的8305只周转箱自2011年2月起至2011年11月时间段内的租金21万余元。因数额巨大，Y食品公司迟迟不予支付。2012年，杨某再次向县法院提起诉讼，请求Y食品公司支付21万元租金。
一、本案审判与抗诉
1.审判情况。县法院受理后，于2012年10月30日作出“（2012）砀民一初字第00826号”（以下简称“00826号”）民事判决。该判决书认定Y食品公司未按照2010年的判决规定的期限返还周转箱，侵害了杨某的合法权益。在执行过程中，Y食品公司写有保证书，该保证书具有法律约束力，杨某有权主张周转箱租金。同时认定杨某主张Y食品公司给付租金21万余元，相对于Y食品公司明显有失公平且缺乏依据。鉴于Y食品公司未按期归还周转箱，确实给杨某造成了一定损失，法院酌情支持20000元，要求Y食品公司于判决生效之日起20日内给付杨某。
2.抗诉情况。2013年，杨某以不服县法院“00826号”民事判决，向县检察院提出申诉。县检察院通过审查认为，该民事判决书违背当事人约定，对适用显失公平原则不当，属于适用法律错误，依据《民事诉讼法》相关规定，遂决定提请抗诉。2014年6月，县检察院提请上级人民检察院向市中级人民法院抗诉，得到支持。2014年7月，市中级人民法院作出裁定，指令本案由原审县法院进行再审。2014年12月，在原审县法院主持下，双方达成调解协议，Y食品公司赔付杨某68000元，作为租金之偿。在县检察院跟踪监督下，2015年9月，该笔赔付款到位。
二、抗诉之理
1.案件具有“抗点”。“抗点”是检察机关对人民法院的生效判决进行审查后，认为审判机关认定事实的有误之处或适用法律的错误之处，也即应当通过抗诉手段进行纠正的地方。就该案而言，应该归还多少租金？是双方当事人争执和法院判决的焦点。案中杨某主张的租金21万余元，是按照没有归还的8305只周转箱在Y食品公司作出承诺后到对周转箱折价赔偿时这段时间内正常租赁计算得出来的。而县法院在支持双方“诺成合同”的同时，认为杨某21万余元租金之诉对Y食品公司有“显失公平”，应当“酌情”赔付，于是便作出支持20000元的判决。显然，县法院以合同的“显失公平”原则，否定了双方当事人之间的契约，由此让杨某感到委屈和不平。县检察院审查认为：Y食品公司和杨某之间达成的“诺成合同”没有显失公平，县法院的判决适用法律不当，应当抗诉。
2.法理分析。在调解民事法律关系时，约定优先是应当遵循的最基本原则。《合同法》第61条的规定，正是约定优先原则的具体体现。当然，约定优先并不排斥显失公平原则的适用。关键问题是，如何正确把握显失公平？从我国目前现行法律以及国外的立法例上看，笔者以为，适用显失公平原则应当达到主客观条件同时具备、实质性显失公平与程序性显失公平同时存在。如果一方主观存在恶意或是乘人之危、或是对方认识不到、或是利益严重失衡，那么，权衡双方当事人的利益，对形式上的合同自由加以适当限制，允许利益受损一方变更或解除合同，以确保实质的合同自由，从而保障公平，对权益进行一定的救济，完全是合法的。但是，司法实践活动中，可能存在的是，法官在判定是否显失公平时，只注重结果是否公平，而忽视程序公平，从而导致自由裁量权被滥用。因为，显失公平作为合同法乃至民法的一项重大原则，更注重维护程序公平，而非简单的结果公平。单纯以结果论公平往往是违背市场经济活动规律，具有人为捆绑价值、风险、竞争等之嫌。片面认定显失公平之下的判决，依法应当纠正。
3.判决适法错误。理由是：第一，Y食品公司在2011年履行被判决义务时，在县法院执行局的见证下写有保证书，保证未偿还杨某的周转箱于2011年2月22日前偿还，到期如清偿不能结束，从2011年2月22日开始计算租金。检察院审查认为，该保证意思表示真实，内容明确，双方在此基础上建立起来的契约公平合法。因为，Y食品公司相对于杨某自然人，就双方交易地位说，杨某并无强势表现；就约定内容而言，周转箱具有使用收益价值，Y食品公司也正是通过租赁占有杨某的周转箱并收益的，返还租金理属正常。那么，Y食品公司对杨某的保证行为，即是双方当事人之间达成了新的约定，构成诺成合同，也没有不公平之处。从2011年2月22日到2011年11月杨某再次提起诉讼的时间内，Y食品公司没有履行偿还周转箱的义务，就应该按照保证书的内容，遵照《合同法》第6条规定：“当事人应当按照约定全面履行自己的义务”，支付杨某周转箱租金，赔偿其损失。“00826号”判决书一方面认定“该保证书对Y食品公司有法律约束力，杨某有权向Y食品公司主张支付周转箱租金”，肯定约定的合法性和程序的公平性；另一方面又认为“杨某要求Y食品公司支付21万元租金缺乏依据”，无疑是对双方的约定的合法性和公平性进行否定，前后矛盾。第二，“00826号”判决书以Y食品公司将丢失的周转箱赔偿给了杨某以及没有发生正常的租赁关系为由，认为杨某主张Y食品公司支付租金21万元，相对明显有失公平，酌情支持2万元。检察院审查认为，该判决以“显失公平”为由，改变Y食品公司和杨某在新的约定之下产生的应赔偿数额，属于适用法律错误。因为，将周转箱折款赔偿给杨某和杨某要求支付租金，是两个不同的法律关系，不能因Y食品公司将周转箱折款赔偿给杨某，以及是丢失而不是使用，影响杨某对Y食品公司的租金请求权。21万元租金看似对Y食品公司不公平，其实，这种认识是对市场交易规则的主观臆断。从另一个角度来说，Y食品公司无论是使用周转箱还是丢失周转箱，对杨某而言都是使用权的被转移，也都不能排除双方租赁关系的灭失。片面从周转箱丢失而杨某依然诉求21万元租金结果，以显失公平论，不但是对杨某权益的侵害，也是对双方自由契约程序公平的否定，导致判决错误。
三、抗诉之得
坚持“敢抗、抗准、会抗”的办案原则，是保证民事抗诉案件成功的基础。人民检察院是国家的法律监督机关，让老百姓从每一起案件上都能感受到公平正义，是全体检察工作人员的价值追求。“敢”是用好检察权的前提，也是检察官尚法履职的最基本体现，它预示着责任和担当；“准”是用好检察权的根本，只有发现问题，找准裁判中的不当和过错，才能有的放矢，监督到“点”上，它预示着智慧和素养；“会”是用好检察权的保障，它不仅体现在监督纠正的方式方法，还体现在监督纠正的结果效果，它预示着能力和水平。就该案而言，长达五年之诉，反反复复，前后多次调解、判决，没有检察官的担责意识、智力依托和纠偏素能，杨某的权益很难维护。
【案情回放】
2009年5月7日，重庆天字实业集团有限公司（以下简称天字公司）与杨某签订协议，将其承包的部分建筑工程发包给杨某，并约定了工程质量、计价方式、付款方式和违约责任等。同年11月20日，天字公司又与杨某签订《1号楼退场赔偿协议》，约定：因天字公司原因，双方解除承包协议，天字公司赔偿杨某61万元。此后天字公司支付了杨某50万元。2012年10月，杨某诉至法院要求天字公司支付剩余的11万元。重庆市涪陵区法院经审理认为，天字公司因自身原因致承包协议不能履行，双方因此而签订的《1号楼退场赔偿协议》是双方真实意思表示，不违反法律规定，合法有效，双方均应积极、全面履行协议约定的义务。根据退场赔偿协议，天字公司还应支付给杨某11万元，故判决支持杨某的诉讼请求。
天字公司不服一审判决，提起上诉，认为承包协议因杨某不具备施工资质而无效，双方解除无效协议而达成的赔偿协议也应无效，应驳回杨某诉讼请求。重庆市第三中级人民法院二审维持了一审判决。
【法官说法】
赔偿协议效力认定应以当事人对合同无效的过错为基础
合同无效或者被撤销后，合同法第五十八条规定有过错一方应赔偿另一方损失，双方均有过错的，各自承担相应责任。当事人按照该条规定
协商赔偿事宜，法律不应当禁止。故无效合同和赔偿协议相对独立，不应简单地以赔偿协议是在无效合同基础上达成的而认定为无效。但合同无效总是由于当事人的意思表示具有重大瑕疵，故其在赔偿协议中的意思表示应当受到限制，需要根据当事人对合同无效的过错程度判断其责任，进而认定赔偿协议的效力。
1.导致合同无效的情形及其过错分类。
根据合同法规定，合同无效有五种情形：
（一）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；
（二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；
（三）以合法形式掩盖非法目的；
（四）损害社会公共利益；
（五）违反法律、行政法规的强制性规定。第（一）种情形是合同当事人一方的原因或者一方的过错，第（二）、（五）种情形是合同当事人双方的原因或者双方的过错，而第（三）、（四）种情形既可能是合同当事人一方的原因或者过错，也可能是双方的原因或者过错。如何理解合同无效的第（五）种情形是因当事人双方的原因或者过错？在法治国家，法律是通过民主议定程序上升成为国家意志的人民意志，体现了全体人民的共同利益。法律必须被遵守是法治的基础，它一旦被公布，社会成员就负有学习、遵守的义务，任何人不得以不知晓作为不遵守甚至违反法律而逃脱惩罚的理由。合同效力指的是合同依意思表示所追求发生的法律上的效果，当事人要想使其订立的合同受到法律保护，那么在订立合同前就应当知悉相关法律，以使合同符合法律规定。合同如因违反法律规定而导致无效，则当事人双方就被视为未遵守法律，双方均存在过错。
2.在无效合同基础上达成的赔偿协议分类。
按照上述无效合同的分类，区分赔偿协议中当事人对导致合同无效的过错及其程度，赔偿协议可以划分为：（1）有过错一方赔偿无过错一方的协议；（2）无过错一方赔偿有过错一方的协议；（3）有过错一方赔偿有过错另一方的协议。第（3）种情形还可以再细分为过错程度大一方赔偿过错程度小一方的协议和过错程度小一方赔偿过错程度大一方的协议。当事人有时并不思考他们协议解除的合同的效力。在没有法律保护的情况下，当事人有时也会自愿履行无效的合同，但在法官眼里，这并不能改变合同无效的法律评价、当事人的过错及其程度的认定。
3.不同赔偿协议的效力。
（1）有过错一方赔偿无过错一方的协议。
因当事人一方原因导致合同无效的，按照我国合同法第五十八条的规定，有过错的一方应当赔偿对方因此受到的损失。因此，有过错一方赔偿无过错方损失的协议符合法律规定，应当认定为有效。在就赔偿协议履行发生纠纷的场合，赔偿义务人会抗辩其在签订赔偿协议时认为合同有效，从而在此基础上与合同相对人达成赔偿协议。但是，在此类无效合同中，当事人一方具有明显的恶意（采用欺诈、胁迫手段或目的非法），也应当知道法律对其出于恶意行为的负面评价后果，其辩称不知悉所订立的合同无效不仅与法律相悖，也与公众的普遍道德认知水准不符，显然是不能成立的。
（2）无过错一方赔偿有过错一方的协议。
在合同因具有一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益或以
合法形式掩盖非法目的而无效场合，如合同尚未履行就被解除，被欺诈或者不知对方怀有非法目的的合同当事人可能同意赔偿对方当事人（在实际生活中，极少出现被胁迫订立合同的一方获得赔偿的情形），此类赔偿协议应为无效。
合同法第七条规定：“当事人订立、履行合同，应当遵守法律、行政法规，尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序，损害社会公共利益。”第五十二条规定损害社会公共利益的合同无效。民法通则也有相应的法律规定。所谓“社会公共利益”及“社会公德”，在性质和作用上与公序良俗原则相当，“社会公共利益”相当于“公共秩序”，“社会公德”相当于“善良风俗”。梁慧星先生曾将违反公序良俗的行为类型化为10种，具体包括：危害国家公序型、危害家庭关系型、违反性道德型、射幸行为型，但经政府特许者除外、违反人格和人格尊重行为型、限制经济自由型、违反公平竞争型、违反消费者保护型、违反劳动者保护型、暴利行为型。古老的罗马法谚称：法律不得使违法者通过违法行为而获利。非法行为人以欺诈、隐瞒其非法目的的手段诱使善良相对人与其订立合同，又通过解除合同获得对方的赔偿，其违法行为不仅未得到制裁，还因此取得利益，如果这种行为不被认定为无效，将鼓励违法行为，使整个社会陷入法律信仰危机，进而危害到社会公共秩序和善良风俗，这在任何人类社会中均是不被允许的。因此，此类赔偿协议应认定为无效。
（3）有过错一方赔偿有过错另一方的协议。
在双方均对合同无效有过错场合下所订立的赔偿协议中，符合合同法第五十八条的规定，应当认定为有效。当然，如果赔偿数额跟应承担的责任相比不相当，当事人可以依法请求撤销或变更。但是其行使撤销权或变更权的理由并非基于对合同效力的错误理解，而是双方对赔偿数额与应承担责任的约定显失公平，即承担的责任较小而赔偿数额过大，或者应当承担的责任较大而赔偿数额过小才是行使该权利的理由。
乙方：__________（受赠方）
双方根据《中华人民共和国合同法》的规定，就赠与事项达成协议如下：
1．甲方将____________________________________________赠与乙方
（赠与物的名称、数量、质量）
2．甲方将于__________（时间）在_________（地点）将赠与物交付给乙方。
3．甲方承担__________________________________________________的责任义务。
4．甲方享有________________________________________权利。
（明确甲方的撤销权及行使撤销权的情形）
5．乙方应于__________（时间）之前做出是否接受赠与的意思表示，否则，赠与不生效力。
6．其它
___________________________________________________
甲方：____________________
签字：____________________
盖章：____________________
住址：____________________
电话：____________________
乙方：____________________签字：____________________
盖章：____________________
住址：____________________
乙方:茶网北京义元商业中心
茶叶委托加工协议书
经友好协商,他委托甲方加工茶党达成以下协议:
甲方,乙方委托的品种和加工茶叶价格:
(一)的名称:茶、绿茶
(2)样品编号:
(3)质量特色:
茶叶委托加工协议书
第二,数量:1000吨/品种
三、包装形式:散装或由乙方指定的包装
四、交货时间每季度交货时间。
五、送货地点:北京
六、交货和承诺:收到货交给乙方签名为准
(一)验收地点:
(2)验收人员:
(3)接受基础:
八、付款方式:甲方商业能够:根据现付,或预付,是在今年内将全部结清。
九、默认处理:茶叶委托加工协议书
(一)交货时间;(2)价格:(3)数量:
(四)质量:(5)包装,净重:
10,XX,同一品种,乙方委托至少两种植物保持(场)制造的权利。根据实际今后的合作,来证实它的长期合作计划。
十一、本合同一式二份,甲乙双方各一份自签订之日起作用。甲、乙方应友好协商,在默认的,协商不成,北京市的法院裁决。
茶叶委托加工协议书
甲方:
乙方:
关键词：地方高校,机械类专业,电类课程体系,建设
机械类专业及电类课程体系的内涵及地位
机械类专业主要包含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程、车辆工程等专业。这些专业大多以机械零件及设备的设计与制造为主要专业方向。在机械类专业中, 电类课程是相对于机类课程而言, 主要包括电工电子技术、传感与检测、电气控制与PLC、微机原理、机电传动、计算机控制技术等电气控制类课程。
课程体系是指为培养人才所确立的目标以及依据此目标所选择和组织的课程内容、教育教学活动的系统。高等教育课程体系改革是整个高等教育改革的核心部分。课程体系反映现代科学技术的发展趋势和社会经济发展的需求, 反映一定的教育思想, 决定专业人才的培养目标、规格、质量和水平, 是教学改革中的重点和难点。
从层次结构来说, 高校的职能与办学定位决定人才培养目标, 人才培养目标决定专业课程体系。1998年召开的世界高等教育大会提出:“衡量高等教育尺度, 应当是介于社会的期望与学校的行为之间的适应。”因此, 地方高校各专业, 特别是应用性较强的专业, 如机械类专业, 应根据地方产业对专业人才的需求, 结合专业特点来确定自己的培养目标, 进而建立与培养目标相适应的课程体系。现代机械行业已大大不同于传统机械行业, 纯机械的产品份额越来越少, 而机械与电气自动化技术、机械与微机技术、机械与光电技术等的结合已越来越紧密。传统的机械产品, 越来越多地加入了自动化元素, 以提升产品的功能及档次, 增加产品的附加值。如果一个现代机械工程师不懂电气技术, 很难成为一名优秀的机械工程技术人员。电气控制技术已经成为机械类专业学生知识体系中不可缺少的重要组成部分, 电类课程是机械类课程体系的有机组成部分。
地方高校机械类专业电类课程体系建设存在的主要问题剖析
许多高校, 特别是一些重点高校, 充分认识到电类课程在机械类专业中的重要地位, 建立了完备的电类课程体系, 并取得了较好的教学效果, 并使他们的毕业生在机电类专业领域发挥了纯电气信息类专业无法比拟的优势。但在许多地方高校的机械类专业中, 电类课程体系不是那么完善, 教学效果不是那么理想, 电类课程往往处于边缘地位, 更谈不上课程体系的完善。经调研, 笔者认为主要有以下几个方面的原因。
现行分科课程模式, 使机械类专业的电类课程受到机类课程的挤压, 并产生机电分离现象我国高校目前实行的是沿袭已久的传统的分科课程模式, 课程设置以学科划分, 它注重学科知识的系统性、规范性、有序性以及相对独立性。正是因为过分强调机械类课程的完整性与系统性, 因此很难为电类课程留出足够的空间与课时。
师资力量的分割, 使许多地方院校机械类专业缺少合适的电类课程师资地方院校由于师资不足, 机械学院大多为纯机械类课程师资, 机械类专业的电类课程则请电气信息类学院教师来讲授, 造成机械类课程与电类课程各自为政, 缺少沟通。而老牌大学的机械学院, 师资学科团队强, 因学科综合发展的需要, 其电气类师资力量往往很强, 而且这些电气类师资相比于电气信息学院师资, 能更好地将机与电有机结合, 更适合机械类专业电气类课程的教学工作。
照搬著名高校或其他电类专业的电类课程体系, 没有体现地方院校和机械类专业自己的特色一般来说, 重点高校的课程体系, 往往强调学术性, 其实践性、应用性不一定能适合地方院校的办学要求, 有的直接从其他电类专业中移植过来, 没有体现机电一体的特色, 没有考虑电类课程与机类课程在知识体系与思维方式上的差异。传统的机类课程经验性知识较多, 以形象思维为主, 如机械制图、公差配合、机械制造技术等, 除了需形象思维外, 很多知识点都是一些约定俗成的规定和经验, 电类课程许多理论知识, 以逻辑抽象思维为主, 其知识点往往比机类课程灵活, 要求机械专业学生在上电类课程时适应这种差别, 让学生逐渐适应电类课程的思维与学习方法。
许多地方高校的电类课程体系目标定位模糊许多高校机械类专业的机类课程目标定位比较明确, 并安排了许多综合性实践环节来实现这些目标。但对电类课程的目标定位往往比较模糊, 如许多高校将机械专业机械与电之间的关系描述为“机械为主, 电为辅, 电为机械服务”。但对“电”如何服务“机械”却缺少明确的定位。
电类课程链不完整, 不能学以致用是机械类专业学生反映较多的问题对于地方高校的学生来说, 相比于机械类课程, 电类课程自学入门往往比较费劲, 如果电类课程体系不完整, 缺少的环节往往成为今后知识应用的拦路虎。比如没有学过相关的电路CAD软件, 理解了相关电路的设计原理也不知道如何将电路图转化成线路板。由于没有相应的实践环节, 即使能设计相关的程序, 也不知如何将程序写到芯片中。如此一来, 理论学得再好也用不上, 将严重影响学生的学习积极性。这样的教学效果与地方高校的办学定位严重不符。
地方高校机械类专业电类课程体系优化建议
上述问题的存在, 说明了在地方高校机械类专业中, 优化电类课程体系的重要性与必要性。课程体系的优化就是从专业人才培养目标出发, 调整课程体系的各个方面, 包括课程目标、课程结构、课程组织安排, 并以最后能否最优化达到人才培养目标和规格要求作为衡量标准。针对目前地方性高校机械类专业电类课程存在的上述问题, 笔者提出以下建设性意见。
针对目前存在的“分科式”课程模式, 应建立“综合式”课程模式分科教学在教学内容方面主要有这样一些特征:一是强调以书本知识为主, 以传授间接经验为主;二是以某一学科逻辑来组织教材, 强调教材的系统性, 强调知识点的联系;三是课程的规范程度较高, 以教科书为课程的范本, 形成体系具有相对的稳定性;四是课程内容考虑较多的是“科学世界”。“综合课程”模式虽仍以学科知识体系为基本框架, 但它追求多学科的整合, 教学中既要寻找学科之间的学术性关联, 也要关注社会问题的解决和现实生活的需要, 且社会问题和现实生活是综合学科建立学术性关联的基础。因此, 我们应在机械专业中, 结合地方产业需求, 制定科学的培养目标, 围绕具体应用, 将电类课程与机类课程综合起来, 统筹安排课程与课时, 多开一些机电融合的课程以节约课时, 同时, 要大胆砍掉一些学生可以自学的传统机械类课程, 为电类课程留出足够的空间。
以师资教学交流与科研合作为手段, 促进机电师资整合针对机电师资分割的问题, 在师资力量相对薄弱的地方院校, 应出台一些政策, 鼓励教同一专业的相关师资跨院系交流。特别是要鼓励教师进行跨院系的科研项目合作, 特别是横向的科研项目合作。企业里的许多合作项目, 往往要求机电综合技术, 在这些项目中, 机与电的教师很自然地结合起来, 这样的结合很容易传递到教学中, 达到科研促教学的目的。
地方高校的课程应有自己的特色, 体现地方性与应用性应认真分析地方的产业结构, 找准机械类专业电类知识的可为之处, 分析为实现这些目标所需的电类知识、电类技能要求, 围绕几条具体的应用主线来安排相应的电类课程及实践环节。针对电类课程难学的问题, 建议抛弃一些学术性过强、应用性不足的电类课程, 增加一些应用性、实践性强的电类课程。不选光有空洞理论的教材, 而选择操作性强的应用性教材。同时进行教学方法的改革, 如我们正在进行的基于典型装置的现场教学方法试点工作, 将当地企业典型的机电类产品或装置搬进课堂与实验室, 以这些产品所涉及的机电知识为主线开展教学, 让学生边学习, 边体会, 边实践, 让他们将课本知识内化为自己的知识, 逐渐适应电类课程的思维方式。
明确机械类专业电类课程的目标定位人才培养计划应明确电类课程总体的知识结构及技能要求, 并将这些要求细化落实到每一门电类课程中去, 让每位任课教师明白自己所教电类课程在整个课程体系中的地位与作用。特别要设计好电类与机类接口的知识, 使学生今后能将所学的电类知识与机电知识综合起来, 实现1+1>2的效果。
从专业培养目标出发, 从学以致用的角度出发, 完善电类课程链让学生掌握从基础理论到实物制作调试全过程的知识与流程, 据此安排相关课程及实践环节。不能让电类课程光有“入口”, 没有“出口”, 所谓“出口”是指具体的应用, 即学了能用。如学了单片机, 光知道其工作原理及程序设计是远远不够的, 还必须通过实践环节, 让学生系统地掌握相关的知识技能, 知道利用开发板将程序固化到芯片中, 知道设计接口电路, 知道制作线路板, 掌握将元件焊接到线路板上并进行调试的技能。学习了PLC, 只知道逻辑量控制是不够的, 还应进一步学习运动控制模块、模拟量控制模块、人机界面模块等, 否则体现不出PLC的优势。
总之, 地方高校机械类专业电类课程体系, 需要我们坚持地方高校应用性、地方性办学定位, 从地方区域经济的需求出发, 从学生的成才成长需要出发, 加以系统设计与建构。
参考文献
[1]王建惠.我国高校课程价值取向与课程体系构建研究[D].兰州:兰州大学, 2010.
[2]联合国教科文组织.学会生存——教育世界的今天和明天[M].北京:教育出版社, 1996:67-68.
[3]于振文.机械制造与自动化专业课程体系的改革与实践[J].吉林农业科技学院学报, 2008 (12) :61-66.
[4]姚君.地方本科院校课程体系优化研究[D].上海:华东师范大学, 2008.
[5]邓奕, 宁立伟, 倪小丹, 易际明.机械类应用型人才培养课程体系比较研究[J].湖南工程学院学报, 2006 (3) :73-75.
XXXX年X月 货物类采购合同
甲方名称： 乙方名称：地 址：地 址： 邮 编： 邮 编： 项目联系人：项目联系人： 电话：电话： 传真：传真：
根据《中华人民共和国合同法》的规定，合同双方就乙方向甲方提供本合同项下货物事宜，经协商达成一致，确立本合同，以明确双方的权利、义务，确保合同双方共同执行。
【第一条】采购内容
1.货物内容：甲方向乙方购买。货物的、名称、规格、型号、数量、金额、，详见本合同附件
（一）。2.合同总价款：。
【第二条】交货方法、交货期限、到货地点及风险转移
1.乙方应在合同生效后[ ]日内,将甲方所订购的本合同项下货物交付至甲方指定的到货地点。
2.本合同项下货物的运输及保险全部由乙方负责。乙方须采取适于安全、准时完成本合同项下义务的运输措施，将货物运至甲方指定的到货地点；对本合同项下的货物进行全面保险，包括但不限于购买或者要求承运人购买货运保险及任何第三者责任险，并对其在项目现场提供服务、培训的人员进行保险。
运输费和保险费[□包含/ □不包含]在合同总价款中。3.甲方指定的到货地点：。
4.直至乙方将本合同项下的货物运至甲方指定的地点并交付甲方指定的收货人手中，货物的毁损、灭失风险完全由乙方承担。【第三条】货物验收
1.货物到达甲方指定到货地点后[____]日内，甲、乙双方共同进行验收、测试。
2.验收标准:（1）货物外形、包装完好；（2）型号、规格、数量无误；（3）货物符合国家法律、法规、监管规定要求的质量、技术、安全、有效期、环保等标准，符合本合同各项要求及标准，乙方对该货物有质量说明的，也应符合该质量说明。【第四条】货物包装及质量技术材料
乙方向甲方提供的全部货物，均应采用国家或专业标准的保护方式进行包装，应使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈、防压和防粗暴装卸等各种防止货物受到损害的防护要求，确保货物安全无损运抵甲方指定的到货地点。由于包装不适当所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。
【第五条】对货物提出异议的时间和方法
1.双方在进行验收后应签署书面验收报告，在验收中，如果发现货物的品种、型号、规格、数量、质量及所附质量技术材料等与本合同规定不符，甲方有权拒收全部或部分货物，有权拒付全部或部分货款；如不符合合同规定部分的货物达甲方所订购货物的[10]%，甲方有权解除合同。
2.如货物存在隐蔽瑕疵或质量问题，甲方在验收后仍有权向乙方提出异议，乙方应按本合同第十一条的规定承担货物不符合合同规定的违约责任。
【第六条】付款方式
1.□甲方在全部货物到货并验收合格且乙方提供合格有效发票后，[30]个工作日内将合同总价款[整]RMB[]，以[汇款] 方式支付给乙方。
2.乙方收款账户户名、开户银行名称和账号为： 户名: 开户行: 账号: 财务联系人及电话：
3.发票：乙方要求甲方付款前需同时向甲方提供合法有效的发票，否则，甲方有权拒绝付款，并要求乙方重新提供，如乙方拒绝重新提供或提供的发票仍不符合法律法规和监管规定的要求，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担由此对甲方造成的全部损失。【第七条】权利保证
乙方保证对其提供的货物拥有合法的所有权或处分权，并保证不侵犯第三人之著作权、商标权、专利权等知识产权，不会侵犯任何第三人的商业秘密或对任何第三人构成不正当竞争，如因此与第三人形成争议、诉讼或仲裁案件，由乙方承担全部责任，并负责赔偿甲方由此而遭受的全部损失。同时乙方需提供全力支持防止因上述侵权给甲方带来的直接和预期的损失，包括但不限于提供功能上相等的甲方认可的可以达到原合同目的的其他产品，并承担 因此而产生的所有的费用。
任何一方不因本合同磋商、签订及履行而获得明示或暗示的使用对方（包括其子、分公司）的商标、商号、标识、标志或其他名称、或技术或业务的资料、信息、数据、文件、流程的权利，除非事先获得对方的特别书面授权。【第八条】保密
在本合同履行期间及履行完毕的任何时候，未经对方同意，任何一方不得以任何形式公开或向任何第三方披露本合同及附件内容，以确保双方的商业机密，法律法规或监管要求另有规定的除外。
如需要，乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。【第九条】 其他约定
1.通知
乙方发生名称、法定代表人(负责人)、住所、经营范围、注册资本金或公司(企业)章程等工商登记事项变更的，应当在变更后五个工作日内书面通知甲方，并附变更后的相关材料。
乙方发生包括但不限于申请/被申请破产、停产、歇业、被吊销营业执照或相关资质、涉及重大法律纠纷、生产经营出现严重困难或财务状况恶化等可能影响履行本合同约定义务的，乙方应立即书面通知甲方，甲方有权要求乙方为本合同的履行安排提供甲方认可的担保，在乙方安排提供甲方认可的担保前，甲方有权暂停履行本合同项下的采购或支付义务。
2.不可抗力
不可抗力，系指地震、台风、水灾、火灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的，直接影响本合同履行的意外事件。如果出现不可抗力，双方在本合同中的义务在不可抗力影响范围及其持续期间内将中止履行。经另外一方确定的不可抗力影响时间，不计入本合同执行时间，本合同执行时间相应顺延。合同期限可根据中止的期限作相应延长，但须双方协商一致。任何一方均不会因此而承担违约责任。但是，一方迟延履行本合同同时发生了不可抗力，迟延方的违约责任不能免除。
受不可抗力影响的一方，应当尽可能采取合理的行为和适当的措施减轻不可抗力对履行本合同所造成的影响。没有采取适当措施致使损失扩大的，该方不能就扩大损失的部分要求免责，仍需就扩大损失的部分承担赔偿责任。
受不可抗力影响一方应在不可抗力事件发生后[]个工作日内将不能履行本合同的原因书面通知对方，并提供有效的证明文件。3.市场宣传
未经甲方书面同意，乙方不得在市场宣传中使用与甲方的合作案例，不得将中国银行作为业务合作伙伴进行宣传，不得使用中国银行的商标、标志语、徽标等。
4.合同的完整性
如果乙方在本合同谈判、招标阶段向甲方提供过任何加盖有公章或由授权代表签名的任何正式书面承诺、保证或说明，则该书面承诺、保证或说明材料中有关乙方义务、责任或承诺的内容，均构成本合同项下乙方的义务，对乙方具有法律约束力，但甲方明确书面同意予以免除的除外，如上述书面承诺、保证或说明与本合同约定冲突的，以本合同约定为准。
5.其他
乙方在合同履行期间或提供的货物因质量问题给甲方及其员工或第三方的财产造成损失或人身安全造成伤害的，责任由乙方承担。
【第十条】违约责任
（一）甲方的违约责任包括：
甲方无故中途退货，应向乙方支付退货部分货款[10]% 的违约金，因乙方违约及本合同另有规定的除外。
（二）乙方的违约责任包括：
1.乙方所交货物品种、型号、规格、质量、功能、外观等不符合本合同规定的，如果甲方同意使用，应当按质论价；如果甲方认为不能使用的，应根据货物的具体情况，由乙方在[10]个工作日内负责包换或包修，并承担因修理、调换、运输而产生的全部费用。乙方不能在前述时间内完成修理或者调换，或者修理和调换后的货物仍不符合合同规定的，甲方有权退货，并要求乙方按不能交货部分货款的[5]%承担违约金并赔偿甲方的损失。2．乙方提前交货的，甲方接货后，仍可按合同规定的交货时间付款。【第十一条】 双方补充约定的其他事项
【第十二条】 合同的生效、变更及合同份数
1.本合同自双方法定代表人或者授权签字人签字并加盖公章之日起生效。
2.本合同履行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。未尽事宜，由双方共同协商 达成补充协议解决。补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。
3.本合同共[]页，一式[]份。甲乙双方各执[]份。附件为主合同的一部分，具有同等法律效力。
甲方：乙方：
甲方法定代表人或授权签字人（签字）：乙方法定代表人或授权签字人（签字）：
甲方（公章）：乙方（公章）：
【建设工程类合同】推荐阅读：
工程类施工合同04-02
工作总结(建设工程类)09-09
建设工程类施工管理练习题03-24
建设工程合伙合同06-11
建设工程转让合同01-24
建设工程转包合同05-21
建设工程造价合同10-01
工程建设监理合同02-07
建设工程钢筋分包合同05-25
土建建设工程施工合同06-11
